某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层,地上五层,建筑面积27000m2,合同价款8590万元,合同工期400日历天。施工合同中,索赔程序特别约定:索赔事件发生后14天内,总承包方必须提出索赔意向书,并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料,逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完成,其后按月计量支付进度款,前期垫资款待主体结构封顶后付清,但未约定垫资利息;合同争议条款约定合同所有争议提交北京仲裁委员会仲裁。  施工中发生如下事件:  事件一:总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后,个体运输户未拿到工程款,为此将总承包方诉至法院,要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包,合同无效,拒绝付款。  事件二:在进行首层顶板的模板(架)施工时,发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m,但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工,总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续,工程随即复工。5个月后,工程完工。在工程竣工结算时,总承包方提出了索赔申请书和相关资料,要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由,拒绝索赔签认。  工程竣工后,因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大,总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。  【问题】  1.该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息是否能得到支持?分别说明理由。  2.在事件一中,个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法?说明理由。  3.在事件二中,总承包方暂停施工是否合法?要求索赔是否合理?分别说明理由。  4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权?说明理由。

相关热点: 承包方   发包方  

查看答案

相关问题推荐

  • 企业选择外包承包方的标准有哪些。()

    A、外包承包方信誉

    B、外包承包方以往的业绩

    C、外包承包方财务是否稳定

    D、外包承包方与本企业主管的关系

    查看答案
  • 关于建设工程总承包方的说法,正确的是()。
    • A建设项目工程总承包方服务于项目总承包方本身利益即可
    • B建设项目工程总承包方的项目管理工作也涉及项目设计准备阶段
    • C建设项目工程总承包方项目管理的目标仅包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标
    • D建设项目工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者
    查看答案
  • 因不可抗力发生,工程所需清理修复费用由()承担A.发包方B.承包方C.发包方和承包方协商D.

    因不可抗力发生,工程所需清理修复费用由()承担

    A.发包方

    B.承包方

    C.发包方和承包方协商

    D.发包方和承包方共同

    查看答案
  • 勘察设计合同中承包方的主体资格是指()Ⅰ.承包方必须具有相应的资质等级Ⅱ.承包方必须具有勘察设计许可证Ⅲ.承包方必须是甲级资质单位
    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ
    D.Ⅱ

    查看答案
  • 某工程业主与监理单位签订了施工阶段监理合同,与承包方签订了工程施工合同。施工合同规定:设备由业主供应,其他建筑材料由承包方自行采购。 施工过程中,发生如下事件: 事件一:施工过程中,承包方未经监理工程师事先同意,订购了一批钢材,钢材运抵施工现场后,施工单位通知监理工程师进行进场检验。检验中监理工程师发现承包方不能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单,且这批材料外观质量不好。监理工程师要求清退出场。 事件二:业主经与设计单位商定,对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品,并向承包商推荐厂家,承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场,进场时经检查,该批材料颜色有部分不符合要求,监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换,厂家要求承包方支付退货费用,承包方不同意支付,厂家要求业主在应付给承包方工程款中扣除上述费用。事件二中,业主指定石料材质、颜色和样品是否合理?承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?并说明理由。

    查看答案
  • 总价包干合同工程量计算不能出现什么?A.漏项B.错项C.不计算D.计算不全
    查看答案
  • ()不可以作为政府购买服务的承接主体?
    A.
    公益一类事业单位
    B.
    —新成立的企业
    C.
    一农村集体经济组织
    D.
    基层群众性自治组织
    查看答案
  • 教育方针的特点主要包括
    查看答案
  • 全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在()
    查看答案
  • 张三为自己投保意外伤害保险,保额10万,张三确定李四为受益人.如果张三因意外伤害死亡后,赔款10万元应支付给()
    A.
    张三的配偶
    B.
    张三的子女
    C.
    李四
    D.
    张三的父母
    查看答案
  • 虫灾艰食赋以遣意诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 蚤谒景灵宫闻子规诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 蛙诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 蛱蝶词诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章
  • 虞美人(题灵山广禅院)诗词简繁体_译文_作者_创作背景
    查看文章